Uitspraken over Art. 6:85 Burgerlijk Wetboek Boek 6
Art. 6:85 BW is sinds 2007 in 38 uitspraken op wetboek.org gekoppeld, met name door Rb. Rotterdam, Hof 's-Hertogenbosch en Rb. Overijssel.
Pagina 2 van 2 — 39 uitspraken in totaal, gesorteerd op gezagsvolgorde (Hoge Raad → Hof → Rechtbank)
- ECLI:NL:RBAMS:2023:5644 — 30-08-2023 Rb. Amsterdam Civiel recht
Aannemingsovereenkomst - onbetaalde facturen - vertragingsschade - verzuim - beroep op verrekening slaagt deels - ECLI:NL:RBLIM:2023:4287 — 19-07-2023 Rb. Limburg Civiel recht
De schade aan de nieuwbouwwoning van een particulier moet vergoed worden door het adviesbureau dat was ingeschakeld en door de contactpersoon. Zij hebben de particulier niet goed geïnformeerd en niet duidelijk gemaakt met wie zij overeenkomsten sloten. - ECLI:NL:RBROT:2022:2643 — 08-04-2022 Rb. Rotterdam Civiel recht
Aanneming van werk. Aannemer had zijn verplichtingen niet mogen opschorten; aanneemsom was nog niet opeisbaar. Vervangende schadevergoeding begroot op nihil. Wel toewijzing van vertraginsschade. - ECLI:NL:RBDHA:2022:1719 — 26-01-2022 Rb. Den Haag Civiel recht
Koopovereenkomst aandelen. Koopsom te voldoen in aandelen (Finse) overnemende partij (Exchange Shares). Exchange Shares drie jaar na transactie geleverd. Vordering tot vervangende schadevergoeding afgewezen, want geen verzuim. Geen fatale termijn (art. 6:83 sub a BW). - ECLI:NL:RBROT:2021:9208 — 22-09-2021 Rb. Rotterdam Civiel recht
Vertraging in verkrijgen financiering voor de koop van een schip als gevolg van coronamaatregelen levert geen overmacht op. Uitleg boeteclaule. Contractuele boete afgewezen. Tijdverlet onvoldoende onderbouwd. Vertragingsschade gedeeltelijk toegewezen. - ECLI:NL:RBROT:2021:3899 — 28-04-2021 Rb. Rotterdam Civiel recht
Ontwerp van twee schepen. Geschil over meer- en minderwerk, kwaliteit van de werkzaamheden en vertraging. Tekortschietende onderbouwing van stellingen, met name over het meer- en minderwerk. Alsnog een mondelinge behandeling gelast om te voorkomen dat de zaak pas in hoger beroep… - ECLI:NL:RBOBR:2021:859 — 17-02-2021 Rb. Oost-Brabant Civiel recht
Contradictoir. Uitleg van een contractueel voorkeursrecht tot koop van onroerend goed. Een redelijke uitleg van het voorkeursbeding brengt in dit geval mee dat de eigenaar het aanbod aan zijn broer en zus om van hun voorkeursrecht gebruik te maken kon herroepen nadat zijn… - ECLI:NL:OGEAA:2020:409 — 09-09-2020 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba Civiel recht
Civiel. Executiegeschil, Beschikking vernietigd, Terugbetaling, Onverschuldigde betaling, Nakoming ongedaanmakingsverplichting. - ECLI:NL:RBOVE:2020:2087 — 17-06-2020 Rb. Overijssel Civiel recht
Aannemingsovereenkomst m.b.t. renovatie en uitbreiding schoolgebouw. Vertragingsschade. Verlenging bouwtermijn. Gedaagde (grotendeels)aansprakelijk voor de schade van eiseres als gevolg van de ontstane vertraging. - ECLI:NL:RBLIM:2019:9165 — 16-10-2019 Rb. Limburg Civiel recht
Totstandkoming koopovereenkomst – wils- en vertrouwensleer – vernietiging – opschorting – ontbinding. - ECLI:NL:RBLIM:2017:11296 — 22-11-2017 Rb. Limburg Civiel recht
Particuliere verkoop auto. Koper koopt auto en betaalt door overmaking van het aankoopbedrag. Op het moment dat de levering plaats zou vinden, deelt koper mede de auto niet geleverd te willen krijgen (niet meenemen en niet op naam zetten) en stelt dat sprake is van gebreken.… - ECLI:NL:RBAMS:2016:5042 — 12-08-2016 Rb. Amsterdam Civiel recht
fatale datum? ontbinding; geen schuldeisersverzuim want beletsel niet uitsluitend van zijde schuldeiser; ongedaanmakingsverbintenis; beroep op 6:272? voor rechtsverwerking is enkel stilzitten onvoldoende - ECLI:NL:RBROT:2014:10826 — 31-10-2014 Rb. Rotterdam Civiel recht
Schadevergoeding na onrechtmatige ontruiming. - ECLI:NL:RBGEL:2013:2303 — 07-08-2013 Rb. Gelderland Civiel recht
Rechtbank veroordeelt De Roskam om aan de curatoren het bedrag van € 4.909.800,00 te betalen.
Bron: Rechtspraak.nl. Koppelingen worden gemaakt op basis van artikelverwijzingen in de uitspraaktekst.